Официальный сайт администрации ГО "Город Калининград"

Постановление № 1896 от 15 августа 2006 г.

                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

             ГЛАВА ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА - МЭР ГОРОДА

                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2006 года               N 1896

г.Калининград

О мерах по совершенствованию

муниципальных закупок

для нужд города Калининграда

   Во  исполнение   постановления   Правительства   Калининградской

области  от  06  мая  2006  г.  № 299 "О мерах по совершенствованию

государственных  закупок   для   нужд   Калининградской   области",

постановления  Главы  города  Калининграда-мэра  города  от 20 июля

2006г. № 1671 "Об итогах исполнения бюджета города Калининграда  за

2005  год,  в  целях  реализации  Федерального закона "О размещении

заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг  для

государственных  и  муниципальных  нужд",  достижения  максимальной

эффективности  и  экономного  расходования  бюджетных  средств  при

заключении муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Калининграда

                           ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1.  Утвердить  примерные  формы  муниципальных   контрактов   на

поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг    для

муниципальных  нужд  города Калининграда согласно приложениям 1, 2,

3.

   2. Муниципальным заказчикам (получателям бюджетных средств)  при

заключении муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Калининграда:

   2.1. Руководствоваться настоящим постановлением, исходя из того,

что примерные формы муниципальных контрактов устанавливают основные

положения контрактов, в которые могут в соответствии с  действующим

законодательством  вноситься  изменения и дополнения, вытекающие из

специфики  поставляемых  товаров,  выполняемых  работ,  оказываемых

услуг.

   2.2.  Не  допускать  отступлений  от  установленных   примерными

формами   муниципальных    контрактов    условий    ответственности

поставщиков, подрядчиков, исполнителей; незаконности одностороннего

отказа от исполнения муниципального контракта, а также изменений  и

уточнений условий о цене в течение всего срока действия  контракта,

в том числе дополнительными соглашениями.

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

председателя   комитета   экономического   развития   мэрии    Ю.А.

Галагурского.

     И.о. главы города-мэра                       Ю.С. Беденко

                                                      Приложение 1

                                      к постановлению Главы города

                                        Калининграда - мэра города

                                      от 15 августа 2006 г. № 1896

                Примерный муниципальный контракт

           на поставку товаров для муниципальных нужд

                       города Калининграда

__________________________________________________________________,

именуемое    в    дальнейшем    Муниципальным   заказчиком,   в

лице______________________________________________________________,

действующего    на    основании Устава   (Положения),   с   одной

стороны,   и

__________________________________________________________________,

(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице________________________,

действующего на основании_________________________________________,

с  другой  стороны,  в   соответствии   с   протоколом   оценки   и

сопоставления  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  на право

заключения муниципального контракта на поставку от  _______________

года  N  ______,  заключили   настоящий   муниципальный   контракт,

именуемый в дальнейшем контрактом, о нижеследующем:

                      1. Предмет контракта

  1.1. Поставщик обязуется поставить _____________________________,

именуемые далее товаром, для______________________________________,

а Муниципальный заказчик обязуется оплатить поставленный и принятый

им  товар  на условиях конкурса в номенклатуре, количестве и сроки,

указанные в техническом задании (приложение 1), по ценам, указанным

в спецификации (приложение 2), которые являются неотъемлемой частью

контракта.

  1.2.  Качество  поставляемого   товара   должно   соответствовать

действующим стандартам, техническим условиям, техническому  заданию

к конкурсной документации.

  Качество товара удостоверяется сертификатом соответствия  системы

сертификации ГОСТ Р или паспортом качества изготовителя.

                    2. Цена и порядок расчетов

  2.1.  Общая  сумма настоящего муниципального контракта составляет

___________ (_________________) рублей, с учетом НДС.

  2.2.   Заключение   дополнительных   соглашений   по   пересмотру

первоначально установленной общей стоимости настоящего контракта не

допускается.

  2.3.  Оплата  товара  осуществляется  путем перечисления денежных

средств  Муниципальным  заказчиком  на  расчетный счет Поставщика в

порядке, установленном настоящим контрактом.

  2.4.  Платежи  по  настоящему  контракту  осуществляются в валюте

Российской Федерации (в рублях).

  2.5.  Муниципальный  заказчик  перечисляет  поставщику  аванс   в

размере  _________________  руб.  в  течение  _____________  дней с

момента заключения настоящего контракта.

  2.6.  Окончательный  расчет по настоящему контракту Муниципальный

заказчик  производит  в  течение  _____________ дней после поставки

товара и подписания сторонами акта приема-передачи товара.*

  *  Контракт  может  предусматривать  иные  варианты расчетов - за

каждый период поставки, отсутствие аванса и т.д.

                  3. Права и обязанности сторон

  3.1. Поставщик обязуется:

  - поставить товар по адресу:_____________________________________

на условиях настоящего контракта в соответствии с прилагаемой к

нему спецификацией;

  - обеспечить бесплатное гарантийное обслуживание в течение

__________________________________________________________________;

  - направить Муниципальному заказчику счет-фактуру на  отгружаемый

товар, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

  Односторонний   отказ   Поставщика   от    выполнения    принятых

обязательств не допускается.

  3.2. Поставщик вправе:

  - получать консультации Муниципального заказчика, необходимые для

исполнения настоящего контракта,

  - в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

контракта по вине Муниципального заказчика вправе требовать от него

возмещения причиненных убытков в порядке, установленном действующим

законодательством Российской Федерации.

   3.3. Муниципальный заказчик обязуется:

  - оплатить поставляемый товар в порядке и на условиях  настоящего

контракта;

  -  консультировать  Поставщика  по вопросам выполнения настоящего

контракта;

  -  осуществить  приемку  товара  в   соответствии   с   условиями

настоящего контракта.

  3.4. Муниципальный заказчик вправе:

  - в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего

контракта  по  вине  Поставщика  требовать   от   него   возмещения

причиненных   убытков   в   порядке,   установленном    действующим

законодательством Российской Федерации;

  -  осуществлять  контроль за выполнением настоящего контракта без

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

  3.5. По факту поставки оформляется двусторонний акт  приема-сдачи

товара,  который   подписывается   Муниципальным   заказчиком   или

уполномоченным им лицом и Поставщиком и скрепляется печатями.

  3.6. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в настоящем

контракте, считается непоставленным.

  3.7.  Право  собственности  на  товар  переходит к Муниципальному

заказчику с момента его передачи в установленном порядке.

                    4. Ответственность сторон

  4.1.  Стороны   несут   ответственность   за   невыполнение   или

ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  в   соответствии   с

действующим законодательством.

  4.2.  В  случае  нарушения   Поставщиком   существенных   условий

настоящего    контракта    Муниципальный    заказчик     прекращает

финансирование  контракта  и  требует  возврата ранее перечисленных

средств в неисполненной части.

  4.3.  В  случае  задержки  поставки  Товара  сверх  установленных

контрактом  сроков,  Муниципальный заказчик вправе вычитать из цены

контракта   сумму   неустойки,   эквивалентную   0,5%   от    суммы

непоставленного  товара  за  каждый день просрочки путем уменьшения

суммы перевода при окончательном расчете.

  4.4.   В   случае   использования   Поставщиком   полученных   от

Муниципального  заказчика  средств  не  по  назначению,   Поставщик

возвращает Муниципальному заказчику полученную и нецелевым  образом

использованную сумму по контракту.

  4.5.  В  случае  обнаружения  недостатков  товара   либо   товара

несоответствующего от Поставщика:

  -  безвозмездного  устранения  недостатков товара в согласованные

сроки;

  - соответствующего уменьшения установленной цены;

  -  возмещения  понесенных  Муниципальным  заказчиком  расходов по

исправлению недостатков своими силами или третьими лицами;

  - произвести замену товаром надлежащего качества в соответствии с

настоящим контрактом.

  4.6.  В  случае  невыполнения  в   установленный   срок   условий

контракта, Поставщик уплачивает Муниципальному заказчику  неустойку

в размере_______% от стоимости недопоставленной продукции за каждый

период  поставки  (поставка некачественного товара, с повреждениями

при    транспортировке    считается    недопоставкой).    Неустойка

взыскивается  до  фактического  исполнения  обязательств  с  учетом

недопоставленного количества товара в предыдущем периоде  поставки.

При  невыполнении  обязательств,  кроме  неустойки  Поставщик также

возмещает  понесенные  Муниципальным  заказчиком   убытки   (график

поставки  указан  в  приложении N 3, являющемся неотъемлемой частью

настоящего контракта).

  4.7.  В  случае  просрочки  исполнения  Муниципальным  заказчиком

обязательств,  предусмотренных  настоящим   контрактом,   Поставщик

вправе  потребовать  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней). Неустойка

(штраф,  пени)  исчисляется  за  каждый  день прострочки исполнения

обязательства,  предусмотренного  контрактом,   начиная   со   дня,

следующего  после  дня  истечения  установленного  контрактом срока

исполнения  обязательства.  Размер  такой неустойки (штрафа, пеней)

составляет  1/300  действующей  на день неуплаты неустойки (штрафа,

пеней)  ставки  рефинансирования  Центрального   банка   Российской

Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки

(штрафа,  пеней)  если докажет, что просрочка исполнения указанного

обязательства  произошла  вследствие непреодолимой силы или по вине

другой стороны.

  4.8.  В  случае  полного  или  частичного невыполнения настоящего

муниципального  контракта  одной  из  сторон,   последняя   обязана

возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.

  4.9.  Уплата  неустойки  и  возмещение   убытков,   связанных   с

ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему

контракту,  не  освобождают нарушившую условия контракта сторону от

выполнения принятых обязательств.

  4.10.  Стороны  освобождаются  от ответственности за неисполнение

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту  в

случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

  Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление  таких

обстоятельств,  при  которых  Стороны,   действующие   с   разумной

осмотрительностью,  по  независящим  от  них  причинам   не   могут

исполнить  обязательства  надлежащим  образом: в частности, к таким

обстоятельствам  относятся  военные  действия,  стихийные бедствия,

решения органов исполнительной власти, обязательные для  выполнения

Муниципальным  заказчиком  и  Поставщиком,   делающие   невозможным

надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

  При  наступлении  форс-мажорных  обстоятельств  стороны   обязаны

известить  друг  друга  о  наступлении  указанных  обстоятельств  в

трехдневный  срок  с  подтверждением  их  факта актами компетентных

органов. В случае невыполнения настоящего условия виновная  сторона

не имеет права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, и

обязана  возместить  все  убытки,   вызванные   неисполнением   или

ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

             5. Обеспечение исполнения обязательств *

  5.1.         Исполнение          обязательств          Поставщика

обеспечено_________________________________________________________

(банковской  гарантией,  страхованием ответственности по контракту,

передачей заказчику в залог денежных средств).

  *  Заполняется  в случае, если в извещении о проведении открытого

конкурса  и  конкурсной  документации  было  установлено требование

обеспечения исполнения обязательств.

                       6. Разрешение споров

  6.1.  Все  споры  и  разногласия,  возникающие  между сторонами в

процессе  исполнения  настоящего   контракта,   разрешаются   путем

переговоров  на  основании  действующего законодательства и обычаев

делового оборота.

  6.2.  Споры,  не урегулированные путем переговоров, разрешаются в

Арбитражном  суде  Калининградской области в порядке, установленном

действующим законодательством.

                   7. Заключительные положения

  7.1.  Настоящий  договор  вступает  в силу с момента подписания и

действует до __________________________________________.  Истечение

срока  действия  контракта  не освобождает стороны от обязательств,

возникших  в  период действия контракта, а также от ответственности

за его нарушение.

  7.2.  Все  сообщения,  уведомления,   извещения   по   настоящему

контракту  осуществляются  в  письменной   форме   и   направляются

сторонами друг другу заказной почтой или по факсу.

  7.3.  В  случае изменения адреса или платежных реквизитов стороны

обязаны  проинформировать  об  этом  друг друга в течение 10 дней с

момента  наступления  изменений,  в  противном  случае   негативные

последствия  возлагаются  на участника договора, не известившего об

этих изменениях.

  7.4.  Настоящий  контракт  может быть изменен, дополнен только по

соглашению  сторон.  Любые  изменения,   дополнения   к   контракту

оформляются  письменно   в   виде   дополнительных   соглашений   и

подписываются уполномоченными представителями сторон.

  7.5.  Настоящий  контракт  составлен  в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

  7.6.  Все  приложения  к  контракту  являются  его  неотъемлемыми

частями.

  7.7.  По  всем вопросам, не урегулированным настоящим контрактом,

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложения:

Приложение 1        Техническое задание

Приложение 2        Спецификация

Приложение 3        График поставки

    Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик:                           Поставщик:

________________________                 _________________________

________________________                 _________________________

________________________                 _________________________

          М.П.                                       М.П.

                                                      Приложение 2

                                      к постановлению Главы города

                                        Калининграда - мэра города

                                      от 15 августа 2006 г. № 1896

      Примерный муниципальный контракт на выполнение работ

           для муниципальных нужд города Калининграда

_________________________________________________________________,

именуемое   в   дальнейшем  Муниципальным   заказчиком,   в   лице

_________________________,действующего    на    основании    Устава

(Положения), с одной стороны, и___________________________________

_________________________________________________________________,

   (полное     наименование    организации,     индивидуальный

                предприниматель, физическое лицо)

именуемый      в       дальнейшем      Подрядчик,      в       лице

________________________________________,

действующего на основании ________________________________________,

с  другой  стороны,  в   соответствии   с   протоколом   оценки   и

сопоставления  ___заявок  на  участие  в открытом конкурсе на право

заключения муниципального контракта на выполнение работ от ________

года N _____ заключили настоящий муниципальный контракт,  именуемый

в дальнейшем контрактом, о нижеследующем:

                       1. Предмет контракта

  1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в  установленный

срок  по  заданию  Муниципального  заказчика  выполнить  и передать

______________________________________________________   (далее   -

работы)  согласно   техническому   заданию   (приложение   1)   для

__________________________________________,     а     Муниципальный

заказчик принять и оплатить выполненные работы.

  1.2.   Подрядчик    выполняет    работы    в    соответствии    с

_________________________________,  утвержденной  в   установленном

порядке, технической документацией, определяющей объем,  содержание

работ  и  предъявляемые  к  ним  требования,  а   также   условиями

настоящего контракта.

                     2. Срок выполнения работ

  2.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту  определяются

сторонами  календарным  графиком  работ  (приложение 2), являющимся

неотъемлемой частью настоящего контракта.

  2.2.   Начало   выполнения   работ   по   настоящему    контракту

____________________________.

  2.3.  Конечный  срок  выполнения  работ  по  настоящему контракту

_____________________.

               3. Стоимость работ и порядок расчетов

  3.1.   Стоимость   подлежащих   выполнению   Подрядчиком    работ

определяется  документацией  (приложение   3),   которая   является

неотъемлемой   частью   настоящего    контракта,    и    составляет

__________________  (_________________)  рублей,  в  том  числе НДС

_______руб.

  Заключение дополнительных соглашений по пересмотру  первоначально

установленной общей стоимости настоящего контракта не допускается.

  3.2.   Оплата   выполненных   Подрядчиком   работ    производится

Муниципальным заказчиком по мере поступления бюджетных средств.

  Оплата  выполненных  работ  осуществляется  в  пределах  годового

лимита  финансирования  работ,  установленных городским бюджетом на

соответствующий год.

  3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются

акты о приемке выполненных работ и справка о стоимости  выполненных

работ и затрат по установленной форме.

  3.4.  Работы,   выполненные   Подрядчиком   с   отклонениями   от

___________________           ____________________________________,

технического  задания  на  проведение  работ  и требований исходных

данных  или  нормативно-правовых  актов,  оформляются  актом  и  не

подлежат оплате Муниципальным заказчиком до устранения  Подрядчиком

обнаруженных недостатков.

                  4. Права и обязанности сторон

  4.1.   Муниципальный   заказчик   (или   по   его    распоряжению

уполномоченное лицо) обязан:

  4.1.1.   В   течение   ____________   дней    после    подписания

муниципального  контракта  предоставить   Подрядчику   объект   для

выполнения  работ  с  оформлением  в  установленном  порядке   акта

приема-передачи.

  4.1.2.  Передать  Подрядчику  в  течение  _________  дней   после

подписания муниципального контракта утвержденную и согласованную  в

установленном  порядке   документацию,   а   также   разрешительную

документацию.

  4.1.3.  Осуществлять  контроль  и  надзор  за  ходом  и качеством

выполняемых  работ,  соблюдением  сроков   их   выполнения   и   за

соответствием  установленной  контрактом  стоимости  работ, а также

качеством  материалов  и  оборудования,  не  вмешиваясь  при этом в

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

  4.1.4.  При  обнаружении  в  ходе выполнения работ отступлений от

условий  настоящего  контракта,  которые  могут  ухудшить  качество

выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об  этом

Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

  4.1.5.  Оплачивать  выполненные  Подрядчиком  работы  на условиях

настоящего  контракта,  не  допуская выполнения объемов работ сверх

лимитов  их  финансирования,  установленных  бюджетной  росписью по

целевым и экономическим статьям на соответствующий финансовый год.

  4.1.6. После окончания выполнения работ Подрядчиком  организовать

и  осуществить  приемку   их   результатов   с   оформлением   акта

сдачи-приемки выполненных работ.

  4.2. Подрядчик обязан:

  4.2.1.  Принять  по  оформленному  в  установленном  порядке акту

приема-передачи   от   Муниципального    заказчика    документацию,

необходимую для выполнения работ по настоящему контракту.

  4.2.2.  Выполнить  предусмотренные  настоящим  контрактом работы,

обеспечив  их  надлежащее  качество в соответствии с документацией,

нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

  4.2.3. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением  установленных

действующим законодательством норм и правил.

  4.2.4. Немедленно письменно предупредить Муниципального заказчика

при  обнаружении  не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые

грозят  годности  или  прочности результатов выполняемых работ либо

создают невозможность их завершения в срок.

  4.2.5.  Исполнять  полученные  в  ходе  выполнения работ указания

Муниципального  заказчика,  которые  заносятся  в   соответствующие

журналы, а также в срок, установленный предписанием  Муниципального

заказчика,  устранять  обнаруженные  им  недостатки  в  выполненной

работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

  4.2.6.  Обеспечивать  представителям   Муниципального   заказчика

возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством

используемых материалов и оборудования.

  4.2.7.  Вести  работы  по  настоящему   контракту   при   наличии

действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых  уполномоченными

государственными органами.

  В   случае   прекращения   действия   лицензии   Подрядчика   или

приостановки ее действия, Подрядчик в течение _________ дней обязан

уведомить об этом Муниципального заказчика.

  4.2.8. Сдать результат выполненных работ в установленном  законом

порядке по акту установленной формы.

  4.2.9. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными

правовыми актами и настоящим контрактом.

  4.2.10.  Муниципальный  заказчик  вправе  в одностороннем порядке

изменить  объем  всех предусмотренных контрактом услуг не более чем

на  5  процентов  такого  объема  в  случае выявления потребности в

дополнительных услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных

с  услугами,  предусмотренными  контрактом,  или  при   прекращении

потребности в предусмотренной контрактом части услуг*.

  4.3.  Муниципальный   заказчик   вправе   требовать   надлежащего

выполнения настоящего контракта.

  4.4.  Подрядчик  вправе  требовать  оплаты   в   случае   полного

исполнения обязательств по настоящему контракту.

  *  Заполняется  в  случае,  если  соответствующее  условие   было

предусмотрено в конкурсной документации

                 5. Порядок сдачи и приемки работ

  5.1. При завершении всех работ по настоящему контракту  Подрядчик

письменно извещает Муниципального заказчика о выполнении работ.

  5.2.  Муниципальный  заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в

срок  не  более  _______  дней  приступает  к  приемке   результата

выполненных  работ,  осуществляет мероприятия, связанные с приемкой

работ.

  5.3.  Сдача  работ  Подрядчиком  и   приемка   их   Муниципальным

заказчиком  оформляются  Актом,  подписанным  обеими  сторонами,  с

соблюдением требований, установленных законодательством.

  5.4.  При  обнаружении  Муниципальным  заказчиком  в ходе приемки

выполненных  работ  недостатков  в  выполненной  работе   сторонами

составляется  акт,  в   котором   фиксируется   перечень   дефектов

(недоделок)  и  сроки  их  устранения   Подрядчиком.   При   отказе

(уклонении)  Подрядчика  от  подписания  указанного  акта,  в   нем

делается  отметка  об  этом, и подписанный Муниципальным заказчиком

акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом)

по выбору Муниципального заказчика.

  Подрядчик  обязан  устранить  все  обнаруженные недостатки своими

силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом

сохранность результата работ.

  Устранение   Подрядчиком   в   установленные   сроки   выявленных

Муниципальным  заказчиком  недостатков не освобождает его от уплаты

неустойки,  предусмотренной  настоящим  контрактом.   Муниципальный

заказчик,  принявший  работу  без  проверки,  не недостатки работы,

которые могли быть установлены при приемке.

  5.5.  Муниципальный  заказчик  вправе   отказаться   от   приемки

выполненных  работ  в  случае  обнаружения   недостатков,   которые

исключают  эксплуатацию  результата работ и не могут быть устранены

Подрядчиком или Муниципальным заказчиком.

  5.6.  Датой  сдачи результата работ в эксплуатацию считается дата

подписания акта приема-передачи выполненных работ.

  5.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата

работ,  а  также  бремя  его  содержания  переходят от Подрядчика к

Муниципальному  заказчику  с   момента   осуществления   надлежащей

передачи  объекта,  а  в случае обнаружения недостатков - с момента

устранения  Подрядчиком  всех выявленных недостатков согласно акту,

составленному сторонами или Муниципальным заказчиком.

                    6. Ответственность Сторон

  6.1.  Стороны   несут   ответственность   за   невыполнение   или

ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  в   соответствии   с

действующим законодательством.

  6.2.  В  случае  нарушения   Подрядчиком   существенных   условий

настоящего    контракта    Муниципальный    заказчик     прекращает

финансирование  контракта  и  требует  возврата ранее перечисленных

средств в неисполненной части.

  6.3.   В   случае   использования   Подрядчиком   полученных   от

Муниципального  заказчика  средств  не  по  назначению,   Подрядчик

возвращает Муниципальному заказчику полученную и нецелевым  образом

использованную сумму по контракту.

  6.4.  В  случае  неисполнения по вине Муниципального заказчика п.

4.1.1.  и  п.  4.1.2.  в  установленные  настоящим контрактом сроки

Подрядчик  вправе  не  приступать  к  работе,  а   начатую   работу

приостановить  на  время  просрочки  Муниципального  заказчика. При

наличии  указанных  обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от

исполнения настоящего контракта.

  6.5.  В  случае  невыполнения  в   установленный   срок   условий

контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику  неустойку

в  размере  __________%  от стоимости не оказанной услуги за каждый

период.   Неустойка   взыскивается   до   фактического   исполнения

обязательств с учетом не оказанной услуги в предыдущем периоде. При

невыполнении  обязательств,   кроме   неустойки   Подрядчик   также

возмещает  понесенные  Муниципальным   заказчиком   убытки   (сроки

оказания  работ  указаны  в приложении N 2, являющемся неотъемлемой

частью настоящего контракта).

  6.6.  В  случае  полного  или  частичного невыполнения настоящего

Муниципального  контракта  одной  из   сторон   последняя   обязана

возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.

  6.7.  В  случае  просрочки  исполнения  Муниципальным  заказчиком

обязательств,  предусмотренных  настоящим   контрактом,   Подрядчик

вправе  потребовать  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней). Неустойка

(штраф,  пени)  исчисляется  за  каждый  день прострочки исполнения

обязательства,  предусмотренного  контрактом,   начиная   со   дня,

следующего  после  дня  истечения  установленного  контрактом срока

исполнения  обязательства.  Размер  такой неустойки (штрафа, пеней)

составляет  1/300  действующей  на день неуплаты неустойки (штрафа,

пеней)  ставки  рефинансирования  Центрального   банка   Российской

Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки

(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения  указанного

обязательства  произошла  вследствие непреодолимой силы или по вине

другой стороны.

  6.8.  В  случае  нарушения установленных Муниципальным заказчиком

сроков  устранения  обнаруженных  им   недостатков   (дефектов)   в

выполненной работе Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику  в

бюджет города Калининграда пени за каждый день просрочки в  размере

одной  трехсотой  действующей   на   день   уплаты   пеней   ставки

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

  6.9.  Муниципальный  заказчик  вправе  в  одностороннем   порядке

расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных  убытков,

если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные

недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были

устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.

  6.10.  Муниципальный  заказчик  вправе  в  установленном  порядке

расторгнуть контракт выполнения работ Подрядчиком,  предусмотренных

календарным  планом  работ,  составляет  более ____________ дней, и

потребовать возмещения причиненных убытков.

  6.11. Подрядчик несет ответственность в соответствии с  условиями

настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек

к исполнению своих обязанностей по контракту.

  6.12.  Уплата  неустойки  (пени)  не  освобождает  Подрядчика  от

выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему контракту.

             7. Обеспечение исполнения обязательств *

  7.1.    Исполнение     обязательств     Подрядчика     обеспечено

___________________________________________________________________

(банковской  гарантией,  страхованием ответственности по контракту,

передачей заказчику в залог денежных средств).

  *  Заполняется  в  случае,  если  в  конкурсной документации было

установлено требование обеспечения исполнения обязательств.

           8. Срок действия контракта и его прекращение

  8.1.  Настоящий  контракт  вступает  в силу со дня его подписания

уполномоченными  представителями  сторон  (с приложением печатей) и

действует   до   исполнения   сторонами   своих   обязательств    в

установленные контрактом сроки.

  8.2.  Настоящий  контракт  может  быть  расторгнут   досрочно   в

одностороннем  порядке  в  случаях  и  на условиях, предусмотренных

законом или настоящим контрактом.

                        9. Прочие условия

  9.1.  Подрядчик  передает  права  на  исполнительную документацию

Муниципальному  заказчику  с  момента  подписания  сторонами   Акта

государственной  приемочной  комиссии. Выполненные в соответствии с

настоящим   контрактом   проектные    решения,    содержащиеся    в

исполнительной     документации,     являются      интеллектуальной

собственностью  Муниципального  заказчика.  При  этом  Подрядчик не

вправе  передавать  выполненную по настоящему контракту техническую

документацию третьим лицам без письменного согласия  Муниципального

заказчика.

  9.2.  Споры,  возникающие  при  исполнении  настоящего контракта,

урегулируются  путем  переговоров.   При   недостижении   сторонами

согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного  суда

Калининградской области.

  9.3.  Любые  изменения  и  дополнения  к   настоящему   контракту

действительны,  если  они  совершены в письменной форме и подписаны

обеими  сторонами,  при  этом  внесение  изменений  в установленную

настоящим контрактом цену не допускается.

  9.4.  Стороны  обязаны  в  течение 10 дней сообщать друг другу об

изменении  своего  места  нахождения,  почтового  адреса,   номеров

телефонов,  факсов  и  банковских  реквизитов,  в  противном случае

негативные  последствия  возлагаются  на  участника  договора,   не

известившего об этих изменениях.

  9.5.  Настоящий  контракт  может быть изменен, дополнен только по

соглашению  сторон.  Любые  изменения,   дополнения   к   контракту

оформляются  письменно   в   виде   дополнительных   соглашений   и

подписываются уполномоченными представителями сторон.

  9.6.  Ни  одна  из  сторон  не  вправе  передавать  третьим лицам

сведения,  ставшие  ей  известными  в  ходе  исполнения  настоящего

контракта и полученные во исполнение настоящего контракта.

  9.7.  Настоящий  контракт составлен в двух подлинных экземплярах,

имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  по  одному  для  каждой из

сторон.

  9.8.  Все  приложения  к  настоящему   контракту   являются   его

неотъемлемой частью.

  9.9.  По  всем вопросам, не урегулированным настоящим контрактом,

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

    Приложения:

    Приложение 1  Техническое  задание

    Приложение 2  Календарный график выполнения работ

    Приложение 3  Документация

    Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

"____" ___________ 200__ год

м.п.

ПОСТАВЩИК

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

"_____" _______________      200__  год

м.п.

                                                      Приложение 3

                                      к постановлению Главы города

                                        Калининграда - мэра города

                                      от 15 августа 2006 г. № 1896

       Примерный муниципальный контракт на оказание услуг

           для муниципальных нужд города Калининграда

__________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице_____________,

действующего на основании Устава  (Положения), с одной стороны,  и

___________________________________________________________________

    (полное    наименование   организации,    индивидуального

               предпринимателя, физического лица),

именуемый      в      дальнейшем      Исполнитель      в      лице

_______________________________________, действующего на основании

__________________________________________________________________

с  другой  стороны,  на  основании протокола оценки и сопоставления

заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  на   право   заключения

муниципального контракта на оказание услуг от _______________  года

N _______, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый  в

дальнейшем контрактом, о нижеследующем:

                      1. Предмет контракта

  1.1.   Предметом   настоящего   контракта    является    оказание

Исполнителем         услуг         Муниципальному         заказчику

___________________________________________________________________

(указать  наименование  органа,  организации,  которой  оказываются

соответствующие услуги).

  1.2. Объем и содержание услуг определяется техническим заданием и

сметой, являющимися неотъемлемой частью контракта.

  1.3.  Муниципальный  заказчик  оплачивает  Исполнителю  оказанные

услуги.

                    2. Цена и порядок расчетов

  2.1.  Стоимость  контракта  установлена  на основании результатов

конкурса         и         составляет          ____________________

(_______________________________) руб., с учетом НДС.

  2.2.   Заключение   дополнительных   соглашений   по   пересмотру

первоначально установленной общей стоимости настоящего контракта не

допускается.

  2.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Исполнителя  в  порядке,  установленном  настоящим

контрактом.

  2.4.  Платежи  по  настоящему  контракту  осуществляются в валюте

Российской Федерации (в рублях).

                    3. Сроки выполнения услуг

  3.1. Сроки оказания услуг по настоящему контракту:

  - дата начала _________________________________ 200_____ г.;

  - дата завершения _____________________________ 200_____ г.

  4. Обязанности Сторон

  4.1. Исполнитель обязан:

  -  обеспечить  оказание  услуг надлежащего качества с соблюдением

установленных  требований,  норм  и  правил,  в  объеме  и   сроки,

предусмотренные техническим заданием и п. 3.1 настоящего контракта;

  -   обеспечивать   необходимые    противопожарные    мероприятия,

мероприятия по технике безопасности;

  -    обеспечивать    представителю    Муниципального    заказчика

беспрепятственный  доступ  к  объекту  для  контроля  за  ходом   и

качеством оказания услуг;

  - производить работы силами своей организации;

  - безвозмездно и незамедлительно устранить недостатки и дефекты в

оказанных  услугах  по  требованию   представителя   Муниципального

заказчика;

  - сдать Муниципальному заказчику оказанные услуги по акту приемки

оказанных услуг в установленный срок.

  Односторонний   отказ   Исполнителя   от   выполнения    принятых

обязательств не допускается.

  4.2. Муниципальный заказчик обязан:

  -  передать  Исполнителю  объект для оказания услуг по акту после

подписания настоящего контракта;

  - принять от Исполнителя оказанные услуги и произвести их  оплату

в установленные сроки.

  4.3.  Муниципальный  заказчик  вправе  в  одностороннем   порядке

изменить  объем  всех предусмотренных контрактом услуг не более чем

на  5  процентов  такого  объема  в  случае выявления потребности в

дополнительных услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных

с  услугами,  предусмотренными  контрактом,  или  при   прекращении

потребности в предусмотренной контрактом части услуг*.

  *  Заполняется  в  случае,  если  соответствующее  условие   было

предусмотрено в конкурсной документации

                         5. Приемка услуг

  5.1. По завершении согласованных Сторонами этапов оказания  услуг

Исполнитель  представляет  Муниципальному  заказчику  акт   приемки

оказанных  услуг  с  приложением к нему документов, предусмотренных

техническим заданием.

  5.2. В случае несоответствия оказанных услуг техническому заданию

Сторонами  составляется  двусторонний   акт.   Исполнитель   обязан

произвести  устранение  выявленных  недостатков  без дополнительной

оплаты    в    пределах    утвержденной     сметы     в     течение

______________________________дней.

                    6. Ответственность Сторон

  6.1.  Стороны   несут   ответственность   за   невыполнение   или

ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  в   соответствии   с

действующим законодательством.

  6.2.  В  случае  нарушения  Исполнителем   существенных   условий

настоящего    контракта    Муниципальный    заказчик     прекращает

финансирование  контракта  и  требует  возврата ранее перечисленных

средств в неисполненной части.

  6.3.  В   случае   использования   Исполнителем   полученных   от

Муниципального  заказчика  средств  не  по  назначению,   Поставщик

возвращает Муниципальному заказчику полученную и нецелевым  образом

использованную сумму по контракту.

  6.4.  В  случае  обнаружения  недостатков  в  оказанных  услугах,

Муниципальный заказчик вправе потребовать от Исполнителя:

  - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

  - соответствующего уменьшения установленной цены;

  -  возмещения  понесенных  Муниципальным  заказчиком  расходов по

устранению недостатков.

  6.5.  В  случае  невыполнения  в   установленный   срок   условий

контракта,   Исполнитель   уплачивает   Муниципальному    заказчику

неустойку в размере ___________% от стоимости неоказанной услуги за

каждый  период.  Неустойка  взыскивается до фактического исполнения

обязательств с учетом неоказанной услуги в предыдущем периоде.  При

невыполнении  обязательств,  кроме  неустойки   Исполнитель   также

возмещает  понесенные  Муниципальным   заказчиком   убытки   (сроки

оказания  услуг  указаны  в приложении N 3, являющемся неотъемлемой

частью настоящего контракта).

  6.6.  В  случае  полного  или  частичного невыполнения настоящего

Муниципального  контракта  одной  из  сторон,   последняя   обязана

возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.

  6.7.  В  случае  просрочки  исполнения  Муниципальным  заказчиком

обязательств,  предусмотренных  настоящим  контрактом,  Исполнитель

вправе  потребовать  уплаты  неустойки  (штрафа,  пеней). Неустойка

(штраф,  пени)  исчисляется  за  каждый  день  просрочки исполнения

обязательства,  предусмотренного  контрактом,   начиная   со   дня,

следующего  после  дня  истечения  установленного  контрактом срока

исполнения обязательства.

  Размер  такой  неустойки   (штрафа,   пеней)   составляет   1/300

действующей  на  день  неуплаты  неустойки  (штрафа,  пеней) ставки

рефинансирования   Центрального   банка    Российской    Федерации.

Муниципальный  заказчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа,

пеней)  если   докажет,   что   просрочка   исполнения   указанного

обязательства  произошла  вследствие непреодолимой силы или по вине

другой стороны.

  6.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или

ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  контракту в

случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

  Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление  таких

обстоятельств,  при  которых  Стороны,   действующие   с   разумной

осмотрительностью,  по  независящим  от  них  причинам   не   могут

исполнить  обязательства  надлежащим  образом: в частности, к таким

обстоятельствам  относятся  военные  действия,  стихийные бедствия,

решения органов исполнительной власти, обязательные для  выполнения

Муниципальным  заказчиком  и  Исполнителем,  делающие   невозможным

надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

  При  наступлении  форс-мажорных  обстоятельств  стороны   обязаны

известить  друг  друга  о  наступлении  указанных  обстоятельств  в

трехдневный  срок  с  подтверждением  их  факта актами компетентных

органов. В случае невыполнения настоящего условия, виновная сторона

не имеет права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, и

обязана  возместить  все  убытки,   вызванные   неисполнением   или

ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

             7. Обеспечение исполнения обязательств *

  7.1.         Исполнение         обязательств          Исполнителя

обеспечено________________________________________________________

(банковской  гарантией,  страхованием ответственности по контракту,

передачей заказчику в залог денежных средств).

  * Заполняется в случае, если в извещении о проведении конкурса  и

конкурсной  документации  было  установлено  требование обеспечения

исполнения обязательств

                       8. Разрешение споров

  8.1.  Все  споры  и  разногласия,  возникающие  между сторонами в

процессе  исполнения  настоящего   контракта,   разрешаются   путем

переговоров  на  основании  действующего законодательства и обычаев

делового оборота.

  8.2.  Споры,  не урегулированные путем переговоров, разрешаются в

Арбитражном  суде  Калининградской области в порядке, установленном

действующим законодательством.

                   9. Заключительные положения

  9.1.  Настоящий  договор  вступает  в силу с момента подписания и

действует до __________________________________________.  Истечение

срока  действия  контракта  не освобождает стороны от обязательств,

возникших  в  период действия контракта, а также от ответственности

за его нарушение.

  9.2.  Все  сообщения,  уведомления,   извещения   по   настоящему

контракту  осуществляются  в  письменной   форме   и   направляются

сторонами друг другу заказной почтой или по факсу.

  9.3.  В  случае изменения адреса или платежных реквизитов стороны

обязаны  проинформировать  об  этом  друг друга в течение 10 дней с

момента  наступления  изменений,  в  противном  случае   негативные

последствия  возлагаются  на участника договора, не известившего об

этих изменениях.

  9.4.  Настоящий  контракт  может быть изменен, дополнен только по

соглашению  сторон.  Любые  изменения,   дополнения   к   контракту

оформляются  письменно   в   виде   дополнительных   соглашений   и

подписываются уполномоченными представителями сторон.

  9.5.  Настоящий  контракт  составлен  в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

  9.6.  Все  приложения  к  контракту  являются  его  неотъемлемыми

частями.

  9.7.  По  всем вопросам, не урегулированным настоящим контрактом,

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  Приложения:

Приложение 1       Техническое задание

Приложение 2       Спецификация

Приложение 3       График оказания услуг

    Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

    Муниципальный заказчик:                       Исполнитель:

____________________________             _________________________

____________________________             _________________________

____________________________             _________________________

         М.П.                                         М.П.